Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Содержание

Типовой договор

Договор подряда №

»_____» _________________ 20___ год

_____________________________________________________, именуемый (ая ) в дальнейшем ( «Заказчик ») с одной стороны и ИП Берестов Юрий Александрович (далее именуемый «Подрядчик ») с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по:

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

  • Выполнить работы в срок с _____________ по ______________ 20___ г. Используя свои материалы и на своем оборудовании.

2.2. Заказчик обязуется:

  • В течении 3 (трех ) календарных дней после уведомления Подрядчиком об окончании работ принять их и оплатить, соблюдать условия эксплуатации, отраженные в пункте 5 настоящего договора.

2.3. Подрядчик имеет право уведомлять Заказчика о возможных дополнительных работах и связанным с этим увеличением стоимости работ, при не получении от заказчика ответа на свое сообщение в течении 3 (трех ) календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы с отнесением убытков, в размере 0,1% от стоимости заказа в день, вызванных простоем, на счет Заказчика. Внесение изменений в перечень работ и материалов оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4. Заказчик имеет право отказаться от предложенных Подрядчиком дополнительных работ и изменения перечня материалов, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, и требовать от Подрядчика соблюдения его условий в прежнем объеме и в установленные сроки, но без выполнения Подрядчиком, обнаруженных в процессе дополнительных работ, не оплаченных Заказчиком.

3.Порядок расчетов между Сторонами.

3.1. Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.

3.2. Изменение стоимости работ может быть инициировано Сторонами только в случае обоюдного согласия или наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора.

3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.

4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих договорных обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, признанных таковыми в соответствии с законодательством РФ, препятствующие выполнению настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

5. Ответственность Сторон.

В случае невыполнения сроков договора Сторона, не выполнившая свои обязательства по п 2.1 или п 2.2. настоящего договора несет материальную ответственность в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки..

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Столярные изделия из массива изготовлены согласно ГОСТ 20850-2014. Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых материалов и выполненных работ требованиям строительных норм и правил, и обязуется, в течении 24 (двадцати четырех ) месяцев после окончания работ в случае обнаружения дефектов бесплатно устранить их, при условии соблюдения Заказчиком следующих условий эксплуатации:

  • Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40-60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.
  • В помещении должны быть закончены все ремонтные работы, предполагающие повышенную влажность в помещении (штукатурка , стяжки, побелка и др.).
  • Столярные изделия должны предохранятся от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.
  • При эксплуатации столярным изделиям необходим уход за всеми лакированными поверхностями: протирать поверхность мягкой тряпкой и средствами для ухода за мебелью на восковой основе.
  • Недопустимо обливать изделия водой или протирать мокрой тканью.

7. Адреса и реквизиты Сторон.

ИП Берестов Юрий Александрович

г. Москва, ул. Стартовая, д. 9, к. 1, кв. 85

Подпись Подрядчика: _______________________

Договор на производство и монтаж лестницы

Whatsapp Viber icon

Если дополнительно производится окрашивание то согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору.

Заказывая лестницу, доверьтесь специалистам «Мира лестниц». Наш опыт работы позволяет изготавливать любую модель в максимально короткий срок, делая ее качественной и долговечной.

Изготовление лестниц из металла: точный расчет – гарантия прочности

Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ- ПОТ РМ-012-2000 (утв- Постановлением Минтруда РФ от 04-10-2000 68)…

В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Надежность, конструкционная рациональность резных лестниц и, при необходимости, прекрасный дополнительный декор в виде резных деревянных столбов – все это выполняется сотрудниками компании «Лестницы Yeti» умело, технически грамотно и с профессионализмом, выработанным годами опыта.

Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40 – 60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.

Лестница — один из главных элементов интерьера любого многоэтажного дома. Показательными характеристиками лестницы являются ее художественная эстетика и комфорт в эксплуатации.

Намедни мне поставили новые окна в квартире, появился некий опыт со стороны заказчика, которым хотелось бы поделиться пока не забыл. Город Санкт-Петербург, лето 2014 года.

Оставьте Ваши контактные данные и наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время и обсудит все возможные вопросы.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Поэтому не следует пугаться этого слова, оно всегда будет рядом, что бы вам ни обещали… Как же быть простым честным людям не желающим вникать в нюансы и желающим получить качественный результат ?

Подошёли мужчины сзади и женщину попросили выйти. На вопрос почему? мужчины с угрозами схватили её и вытащили из магазина. На улице я увидела как у женщины пытались отнять женскую сумочку. Как оказалось мужчины, женщина с ребёнком на руках, которая свободной рукой била женщину, другой держал а в это время сзади побежала одна из сотрудниц магазина и разорвав ручку сумки отняла и убежала.

Больших заводов в Питере всего 3, а маленьких — у каждого второго подрядчика свой микроцех, где напильниками строгают русское подобие окон из русских или заморских профилей. Так и говорят «своё производство», бегите от таких товарищей. Может быть половина подрядчиков заказывает изготовление крупным заводам.

Изготовление всех видов металлокаркасов и лестниц

Собственное производство компании «Лестницы Yeti» позволяет изготовить все конструктивные элементы и декор, к примеру, резные деревянные столбы, быстро и с великолепным качеством. Монтаж изделий на месте также выполняется опытными специалистами: например, по патинированию, лакированию или иной отделке.

После изготовления проекта лестницы, никакие изменения невозможны (кроме самых незначительных). Хотите что то изменить — новый проект, а значит дополнительное время и деньги. Вот почему даже на этапе проектирования так важно помнить о «семь раз отмерь…».

Читайте также:  Железные перила для лестниц своими руками

По договору, лестница должна быть изготовлена, доставлена и установлена в 35 дневный срок, прошло уже три месяца, лестницы нет. ИП кормит завтраками, но лестницы так и нет. З лестницу внесена предоплата. Могу ли я сразу обратиться в суд для взыскания с ИП суммы аванса и неустойки в размере 0.5% за каждый день просрочки (неустойка прописана в договоре)?

После изготовления проекта лестницы, никакие изменения невозможны (кроме самых незначительных). Хотите что то изменить — новый проект, а значит дополнительное время и деньги. Вот почему даже на этапе проектирования так важно помнить о «семь раз отмерь…».

Сергей, претензия необходима. В пункте 5.6. договора стороны установили обязательность досудебного порядка урегулирования спора. Полагаю, что после получения претензии, исполнитель вернёт внесённый заказчиком аванс. Тогда в суд представляется иск на взыскание неустойки, которая рассчитывается до дня возврата аванса. И на взыскание упущенной выгоды.

Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

Последние работы строительной компании «ДРЕВО»

Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ. При отказе Заказчика от подписания акта Стороны согласовывают порядок и сроки устранения недостатков работ.

Столярные изделия изготовлены и предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 40-60% и температурой воздуха в пределах 20-30 градусов °С выше нуля.

Металлические лестницы и метало каркас для лестниц

Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.

Дальше мастера начинают изготавливать конструкцию, и здесь действуют согласно договоренности – исполняют все этапы в цеху, или переносят часть работы на объект. Когда модель полностью готова, обработана лаком и готова к установке, ее монтируют. Вы сможете следить за выполнением работы, и даже оценить основу лестницы прямо в цеху.

Честно говоря, мой подрядчик мне не очень понравился. Однако, после исполнения договора, начальник отдела продаж потратил своё время на приём оплаты на дому, хотя был не обязан это делать. Поэтому, в итоге, всё же напишу нейтральный к той фирме «отзыв» в статье.

Строительная Компания «МСК» занимается изготовлением и монтажом лестниц, перил, входные групп, навесов в Воронеже и Воронежской области любой сложности.

Лестницы на заказ деревянные от производителя. Изготовление лестниц из дерева по лучшим ценам в Москве.

В случае принятия таких из-менений Заказчиком, стоимость дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.

Наши резные лестницы установлены в загородных домах и коттеджах, офисных помещениях, в дачах и на садовых участках — и практически каждая лестница может послужить образцом изящного дизайна, конструкторского расчета и аккуратного монтажа.

Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с мо-мента окончания монтажа.

Почему с нами удобно работать:

Эти натуральные краски изготовлены из масел и воска – они отлично подходят для покраски деревянных лестниц.

Обращаем ваше внимание, что материалы сайта доступны сразу, если у вас отключены блокирующие рекламу программы.

П-образные лестницы с поворотом, площадками – компактные конструкции, встраиваемые в ограниченное пространство.

Перечень объектов, подлежащих строительству (приложение к договору подряда на строительство объектов для садоводческих товариществ) (утв.

На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно ТУ. Толщина, ширина, длина деталей: +/- 3 мм. На параметры маршевой линии (проступь, высота шага) +/- 3мм. На проекты Лестниц, с разными величинами маршей параметры конечной/начальной ступени и высоты шага могут варьироваться, в зависимости от конструктивных особенностей таких маршей.
Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью.

Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.

Мы будем очень признательны, если Вы сообщите о найденной ошибке на данной странице или выскажете предложение по улучшению нашего сайта.

Учредительные договоры, уставы → Письмо на разрешение на изготовление акций (приложение к положению о комиссии по приватизации земли и реорганизации колхоза (совхоза), утв. Мы выполняем работу по индивидуальному заказу. Ведь каждая лестница неповторима. Размеры, материалы, тип модели – все учитывается и подбирается индивидуально. Каждая лестница делается по индивидуальному проекту.

Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья. Бланк технического задания на изготовление, расчет стоимости и сроков изготовления металлических лестниц, перил,. Договор на изготовление лестницы скачать Образец договора подряда на производство работ.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка подпоров воздуха в лестничной клетке, пусконаладка противодымной вентиляции.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Заключаем договор на производство лестницы: какие пункты самые главные?

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья. Бланк технического задания на изготовление, расчет стоимости и сроков изготовления металлических лестниц, перил,. Договор на изготовление лестницы скачать Образец договора подряда на производство работ. На следующий день подписали договор и уже через 10 дней лестница была готова. Please try again later. The page you are looking for is temporarily unavailable. Образец договора на изготовление. Вы можете ознакомиться с условиями договора на изготовление деревянной лестницы.

Новости в мире строительства. Расценки на изготовление и монтаж лестниц определяются типом их конструкции и материала, а также собственно видом работ. Данный договор является образцом и любые совпадения с реальными объект ами и физическими лицами случайны. Вас информации. От общеизвестных тем, до того, что вы даже не ожидаете найти; на dogovor-vsem. Образец агентского договора на совершение. Хотелось бы запонить бланк для себя на изготовление лестницы включая все расходы по закупке материалла и фактически.

Надеемся, что вы найдете то, что ищете. Изготовление лестниц. Сторонами настоящего договора являются:. Договор на изготовление деталей — образец.

Вы можете бланк договора кандидата на изготовление печатной продукции скачать образец. Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объект у и допуск к месту. Например, на изготовление дверей для частного дома, или лестницы.

Договора все работы по изготовлению и монтажу лестницы. Изготовление лестницы на заказ в соответствии с общим дизайнерским смыслом дома и всеми пожеланиями клиента —. Договору Смете Приложение с соблюдением действующих технических условий на изготовление столярных изделий. Деревянные лестницы, двери из массива, мебель из дерева. Frazer автор вопроса г.

Результат поиcка: “образцы типовых договоров на изготовление лестниц”. В качестве подрядчика на изготовление лестницы выбрали компанию из. До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы.

Согласно договору 40 календарных дней. Пример договора на изготовление деревянной лестницы в Ижевске от фирмы www. Образец договора-подряда на изготовление ворот. Изгот-ие лестниц. Вы можете в нашем салоне образцов лестниц. Тема: Гарантия на Ваши деревянные лестницы после изготовления и монтажа. Главная Типовые бланки Договор подряда Образец Примерный.

Договор на изготовление мебели. В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели.

Изготовление ленточных фундаментов. Договор на производство изготовление и монтаж лестницы. Есть ли у кого-нибудь договор примерно соответсвующий таким условиям. В противном случае заплатим вам штраф согласно договору. Образец договора на изготовление мебели – Мебель под заказ в. При подписании договора на изготовление лестницы на заказ, вы должны в полной мере представлять себе, какой.

Типовой договор на изготовление мебели. Выполняем весь комплекс консультирование договор на изготовление монтаж лестницы образец дизайн. Образец договора на изготовление и поставку продукции. Когда она, наконец, услышала его шаги на лестнице, ей не хватило. Спасибо GNP за образцы договоров.

Мы встречаемся на объект е, обсуждаем будущий проект, смотрим образцы, делаем. Образец договора — изготовление и установка мебели. Производство металлоконструкций лестницы, фермы, павильоны. Предоставить все условия для работы установщиков электричество, лестницы, вода. Договор на изготовление лестницы. Бланк технического задания на изготовление, расчет стоимости и сроков изготовления металлических лестниц,. Star added. Quote saved.

View saved quotes Close. Login to quote this blog Login Close. Failed to save quote. You cannot quote because this article is private. Subscribed unsubscribe Subscribe Subscribe.

Читайте также:  Подсветка лестницы светодиодной лентой своими руками

Договор на изготовление лестницы

Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист. Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Все металлические части лестницы или цельная металлическая часть лестницы в целом производится Подрядчиком на своих мощностях и территории, далее монтаж в доме по адресу.

Поэтому каждый раз просим клиентов внимательно изучить и условия договора, и сам проект лестницы — и только потом подписывать его. Договор должен быть. Это не шутка: если вам предлагают изготовить деревянную лестницу без каких-либо документов — в результате вы точно получите совсем не то, что вам нужно. Не тот цвет, другие материалы, даже по размеру лестница может не встать на свое место в доме. Это касается и заказчика, и производителя лестниц: бывает, клиенты тянут с согласованием или приемкой, а производители ошибаются в выборе краски или дизайне поручней.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Типовой договор

Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет. Согласование цвета должно быть утверждено сторонами не позднее 10 дней, с момента получения Подрядчиком авансового платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

Образец договора

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Лестница своими руками. Как рассчитать и основные правила. Часть 1: расчет

Образец договора на изготовление уличной металлической лестницы

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений


1.2. Работы выполняются из материалов Заказчика в соответствии с накладной Подрядчика.

Договор на изготовление и монтаж лестницы

Лестница изготавливается из материала ______________________________________________________________.

1.1.2. Отделка лестницы __________________________________________________________________. 1.1.3. Все детали Лестницы окрашиваются в согласованный с Заказчиком цвет, а именно в цвет: __________________________________________________________________.

Договор на изготовление лестницы

подключение к источнику электроэнергии, д) сохранность инструментов и механизмов Подрядчика, е) сохранность материалов, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ по договору. 2.2. Подрядчик обязуется выполнить предоставленный Заказчиком объем работ качественно и в сроки, обусловленными данным Договором. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором (сметой) выполняются Подрядчиком по отдельному Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному между сторонами.

2.3. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

2.4. В случае, если Заказчика не устраивает качество выполняемых Подрядчиком работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. Отказ оформляется в письменном виде с указанием причин.

2.4.) без видимых причин

Типовой договор

Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обяза-тельств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1.Заказчик обязуется: 3.1.1.

Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2. Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

Договор по изготовлению и монтажу лестницы

5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п.п.

4.8. и 4.9. настоящего Договора). 5.5. Стоимость договора строго фиксирована расчётами.

Договор дополнительных объемов по устройству деревянных маршей не предусматривает. 5.6. Работа начинается после утверждения проекта и взноса предоплаты.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.1.5.

Адрес объекта Заказчика (производства работ): .2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.2.3.

При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.2.4.

Стеллажи всех видов

Примечание: Перепроектирование осуществляется за счет Заказчика по дополнительному соглашению.6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 6.1.

Внимание За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора , представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% .

4.7. Мера ответственности сторон не предусмотренные в настоящем Договоре применяются в соответствии с нормами ГражданскогоЗаконодательства действующего на территории Российской Федерации. 4.8. По завершению работ Заказчик и Подрядчик в течении 7 (семи) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Документы и бланки

(.doc) 2. (.pdf) 3. (.pdf) 4. (.pdf) 5. (.pdf) 6. (.pdf) 7. (.pdf)

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.1.3.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с «»2020 г., а заканчивается «»2020 г.

> “> Договор на изготовление лестницы

Договор на изготовление лестницы

А Заказчик со своей стороны обязан их устранить за свой счет. Если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее существующих лестницы, их каркасов, любых других сооружений, Заказчик сам, или силами сторонних организаций производит эти работы за свой счет. 4.4. Если учитывая особенности строения Заказчика для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конструкций, то возведение последних осуществляется за счет Заказчика. По взаимному соглашению сторон факсимильная подпись договора, счетов на оплату, актов выполненных работ имеет силу оригинала (п.2 ст.160 ГК РФ).

Споры сторон6.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров сторон. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда согласно законодательству РФ.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется без взимания платы ремонтировать Лестницу, устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные детали Лестницы. 7.3. Исполнитель освобождается от исполнения п.

7.2. Отклонения в размерах элементов Лестниц в соответствии с допусками, установленными ТУ в толщине, ширине и длина деталей на +/- 3 мм, а в высоте проступи и шага на +/-10мм.

считается нормальной и не является и не является дефектом работ.

Заказчик обязуется предоставить Подрядчику: а) фронт работы, оговоренный сметным расчетом на проведение работ, б) обеспечить доступ к объекту, в) ответственное лицо, которое перед началом работ снабдит инженера Подрядчика необходимой документацией.

Внесение изменений в перечень работ и материалов оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору. Подрядчик: ИП Берестов Юрий Александрович ОГРНИП 314774614101090 ИНН 771617251257 г.

Москва, ул. Стартовая, д. 9, к.

1, кв. 85 Подпись Подрядчика: Заказчик: Подпись Заказчика: Приложение № 1 к договору от» » 2020г. Перечень материалов и работ Цена, руб.

за единицу Количество Стоимость, руб.

Изготовление лестниц: компании и фирмы, двери своими руками, площадки размер на второй этаж, договор на монтаж

Заказывая изготовление лестницы у специалистов, вы можете быть уверены как в качестве будущей конструкции, так и в ее безопасности Изготовление лестницы от фирмы имеет следующие преимущества: Заручиться качеством работы можно, если составить с фирмой договор подряда, который позволит произвести оплату после сдачи работы клиенту и проверки ее результатов. Независимо от выбранной породы, брус для изготовления лестницы должен быть клееным, поскольку цельное деревянное полотно подвержено скорейшему растрескиванию и деформациям.

Читайте также:  Монтаж деревянной лестницы на бетонное основание

Многие предпочитают выбирать деревянные лестницы, поскольку они являются экологичными Чтобы использовать конструкции на металлических каркасах в скандинавских интерьерах и кантри стилях, их обшивают листами дерева или имитирующими его материалами.

Основные размеры лестницы и величины всех ее составляющих определяют ГОСТ и СНиП. От того насколько правильно будет рассчитана конструкция зависит уровень ее комфорта и надежности.

Так, для того, чтобы лестница была удобной и безопасной, необходимо, чтобы:

Перед изготовлением и установкой лестницы следует тщательно просчитать ее размеры, для того чтобы она была удобной и практичной Во время проектирования лестницы учитывается рост всех членов семьи: так, высота прохода должна превышать рост самого высокого члена семьи минимум на 5 см.

Работу любой строительной фирмы определяет пошаговая инструкция, по которой производство делится на определенные стадии.

Приступая к установке лестницы, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты для работы Так, работа по изготовлению лестницы включает следующие этапы: Соблюдение последовательности, планомерность действий позволяют качественно выполнить работу на каждом этапе. Таким образом, готовая лестница будет действительно надежной, безопасной и комфортной, выглядеть эффектно и привлекательно. Площадка состоит из настила и каркаса.

Каркас может монтироваться на деревянные или стальные подпорки.

Кроме того, рама для настила может быть выполнена из стали и крепиться к стенам дома.

Если вы планируете установить двухмаршевую лестницу, тогда обязательно нужно позаботиться о практичной и удобной лестничной площадке

Изготовить простую лестницу из дерева можно своими руками, главное — заранее продумать ее конструкцию и подготовить материалы для работы Не имея специальных знаний, можно попросту потратить зря дорогостоящие материалы, время и силы или, чего хуже, собрать небезопасную, хлипкую конструкцию.

Договор изготовления лестницы

2. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы.

Параметры деревянной лестницы определяются в расчете стоимости заказа на изготовление деревянной лестницы, который является неотъемлемым приложением к настоящему договору и подписывается заказчиком. 3. Стоимость изготовления изделия составляет: ___________грн. (___________________________________________) 4.

Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: -после подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю в порядке предоплаты 60% от суммы указанной в расчете стоимости заказа; -после изготовления деталей(при черновом замере, перед отделкой) проплачивается 30% суммы заказа; -окончательный расчет производится Заказчиком в день окончания сборки и установки изделия (деревянной лестницы, ограждений и т.д.) подписания акта-приема выполненных работ обеими сторонами договора. 6. Дополнительные работы, указанные в прайсе №2, выполняемые Исполнителем, Заказчик оплачивает отдельно. 7. После поступления Заказа в работу, Заказчик может отказаться от изготовления лестницы но предоплата ему не возвращается, а доставляются детали не зависимо в каком состоянии готовности.

Договор на изготовление лестницы

После его формирования, он будет полностью готов к использованию и печати.

Проектирование, дизайн и изготовление лестниц любой сложности (Киев.

Коммерческое предложение идет отдельным приложением к Договору . ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. Заказчик поручает Подрядчику работы по изготовлению и монтажу лестницы (далее по тексту «Лестница») в доме по адресу: .

  • Составить и скачать договор на изготовление деревянных изделий. Пример заполнения договора на изготовление и монтаж лестницы
  • Изготовление деревянных лестниц на заказ по индивидуальному проекту. Договор и оплата, Изготовление лестниц. Изготовление лестницы.
  • Договор с производителем лестницы : проект лестницы, подробные чертежи и 3D виды лестницы. Сроки изготовления. Цена лестницы.
  • Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги. Параметры лестницы определяются в техническом задании на изготовление .
  • Договор с производителем лестницы: проект лестницы, подробные чертежи и 3D виды лестницы. Сроки изготовления. Цена лестницы .

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор. 9.5.

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ лежит на Подрядчике. 4.5. За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

4.9. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.

Акты и договоры

3а неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.2. Изготовитель не несет ответственность за нарушение настоящего Договора, если они явились результатом нарушения Заказчиком п.

3.4., 3.6., 3.7., 4.5., 4.6., 6.1., 6.4. настоящего Договора. 8. ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.5.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.6. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 10.1.

Договор на изготовление лестницы

В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в одностороннем порядке и работы считаются принятыми.

5.2. В день выезда мастеров на объект с материалом оплачивается 39 000 рублей 00 копеек (тридцать девять тысяч рублей). 5.3. Окончательный расчет с Подрядчиком 23 400 рублей 00 копеек (двадцать три тысячи четыреста рублей) по настоящему Договору производится Заказчиком в трехдневный срок, с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. В случае отказа предоставления претензий, в результате которых не был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет производиться после одностороннего подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком (в соответствии п.п. 4.8. и 4.9. настоящего Договора)

Договор на изготовление лестницы

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГОКОСОУРА ЛЕСТНИЦЫ № ____ Место____________________________________________________________ « » 20 года ____________________________________________________________________________________________________________________________________,с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: Материал: металлический профиль квадратного сечения, металлический лист.

Тип лестницы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Технология производства деталей лестницы: По технологии Подрядчика. Технология монтажа: По технологии Подрядчика.

Все металлические части лестницы или цельная металлическая часть лестницы в целом производится Подрядчиком на своих мощностях и территории, далее монтаж в доме по адресу. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость изготовления и монтажа Лестницы Заказчика является договорной и составляет (сумма цифрами прописью): ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2.

Расчеты за изготовление и монтаж Лестницы осуществляются в 3 этапа.

1 этап оплаты:авансовый платеж составляет — 50% от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику сразу после заключения настоящего Договора. 2 этап оплаты составляет — 40 % от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику при доставке готового каркаса Лестницы или частей косоура (если каркас сборный при сложных случаях когда лестница имеет изгибы). 3 этап расчета происходит после монтажа Лестницы и составляет 10% от суммы.

3.1.1. Принять и оплатить (на основании п.п.2.1- 2.2.

Договора) все работы по изготовлению и монтажу лестницы.

3.1.2. Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика к объекту и допуск к месту проведения работ во время оговоренное и запланированное для монтажа Лестницы; обеспечить электроэнергией, теплом и водой на период монтажных работ. 3.1.5. Обеспечить сохранность внешнего вида и комплектации смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи работ.

3.1.7. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора. 3.2.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ , немедленно поставить об этом в известность Заказчика; 3.2.3. Выполнять условия, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

4.8. Вызов Заказчиком замерщика для проведения дополнительных консультаций, замеров оплачивается поверх обозначенных в договоре сумм. 4.9. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 4.10. Все споры по Договору разрешаются сторонами в установленном Законом порядке или мирным соглашением обоих сторон.

4.11. После подписания Акта «Приема передачи» Заказчик принимает во владение Лестницу и несет полную отвецтвенность за нее за исключением гарантийных случаев. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 5.1. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ.

5.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7. 1. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента окончания монтажа. • если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных деталей Лестницы, а проведет их ремонт самостоятельно без привлечения специалистов Подрядчика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Adblock
detector